1.1招标内容：本项目为集中招标项目。本次招标资金来源为中国电信股份有限公司海南分公司和中国电信集团有限公司海南分公司的资本性/成本性支出。
1.1.1预估规模：本项目采购估算金额为5739.48万元，价款为5220.43万元，其中设备部分价款为1230.43万元，施工部分价款为3990万元；税款总额为519.05万元。
1.1.2招标内容：2025-2026年中国电信海南公司新建、扩容、改造高压项目的高压开关柜、高压环网柜、预装式变电站、干式（油浸）变压器及直流操作柜等高压配套设备购置（设备清单详见“附件：报价格式及清单”），和报装、施工安装、调试及验收等服务。
1.1.3实施地域（建设地点）：海南省海口、三亚、白沙、保亭、昌江、澄迈、儋州、东方、乐东、临高、陵水、万宁、琼海、琼中、五指山、文昌、屯昌、定安等18个市县。
1.1.4计划工期：（1）接收订单后[40]个日历日内交货至买方指定地点；（2）接到买方书面通知之日起[30]个日历日内向供电部门完成申请报装；（3）自设备到货之日起，中标人需在[30]个日历日内完成安装、调试及供电主管部门验收送电，向招标方提交竣工报告，并通过招标方组织的竣工验收。具体工期以下达具体项目委托书的工期要求为准。
1.1.5质量及技术标准要求：满足国家（行业）标准及技术规范书的相关要求。
1.1.6本次集中招标合同有效期为：两年，预估自2025年02月起至2027年01月止（在本框架执行期间，如集团有相关设备的集采框架下发，则终止相应设备的省采框架转执行集采框架）。
1.1.7结算方式：①施工部分：施工费按最新发布的《2017海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2017年海南省建设工程计价定额市政工程》和《2017海南省安装工程综合定额》计算。未在上述定额中的乙供材料价格先按设计预估选用月份的《海南工程造价信息》取定；如前项无，则按市场询价取费标准执行。最终施工费结算金额以招标单位的审计部门项目结算批复意见为准。②设备部分：具体数量以实际下达订单数量进行结算。
1.1.8质保期：设备部分为终验后24个月，施工部分为终验后12个月。
……
1.2承包方式：采用包工包料（交钥匙工程）承包方式，按承包人的中标单价（含税）签订框架合同，以实际订单审计批复后的金额进行结算。
1.3本项目不划分标包，中标人数量为 1 个。
1.4本项目设置最高投标限价，最高投标总限价为5220.43万元（不含税），其中设备部分单项设备最高投标限价详见“附件：报价格式及清单”中“主要设备分项报价表”；施工部分最高投标折扣限价为97%。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
1.5招标方式：公开招标（资格后审）。
2. ★投标人资格要求
2.1本项目要求资格条件：投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.2本项目要求投标人同时具备以下资质：
2.2.1具备工程施工综合资质或电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质（住房城乡建设主管部门颁发）（或已根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》[建市〔2020〕94号]换发新证的电力工程施工总承包 乙 级及以上资质或输变电工程专业承包 乙 级及以上资质）；
2.2.2五级及以上承装（修、试）电力设施许可证资质（国家能源局派出机构颁发）；
2.2.3安全生产许可证（住房城乡建设主管部门颁发）。
以上资质证书请投标人提供相关证明材料，证明材料须能体现有效期，否则须提供证书有效期的证明（网站截图或证书年审材料等）；如已通过相关行政主管部门审查但未正式发证的，需提供新证书已审批通过的证明材料（包括但不限于网站截图等）。
注：以上证书要求投标时具备有效性，且投标人需在合同执行期间保证企业持续具备承担工程相应资质的能力，如投标人资质变更等原因导致不具备承担工程相应资质能力，招标人有权暂停或终止合同执行。
2.3本项目要求投标人为本项目配备以下人员：
2.3.1投标人企业主要负责人须具备住房城乡建设主管部门组织颁发的有效的安全员A证（建筑施工企业主要负责人)，至少提供1人的证书；
2.3.2 为本项目配置1名项目负责人（项目经理），具备住房城乡建设主管部门组织颁发的有效的安全员B证(建筑施工企业项目负责人)，和电力工程相关专业中级及以上职称或机电工程专业注册建造师资质；
2.3.3专职安全生产管理人员具备住房城乡建设主管部门组织颁发的有效的安全员C证（建筑施工企业专职安全生产管理人员），至少提供1人证书；
2.3.4 以下具备特种作业证的人员各 1 名：具备特种作业操作证（高压电工作业类别）的施工技术人员，具备特种作业操作证（高处作业）的施工技术人员，具备特种作业操作证（焊接与热切割作业类别）的施工技术人员。
2.3.5以上人员并须提供由社保局出具的2024年7月1日以来连续3个月社保证明（至少包含养老保险、工伤保险两项）、证书相应证明材料；以上人员证书须体现有效期，否则须提供证书有效期的证明（网站截图或证书年审材料等；长期有效的资质请另行说明，无需再提供有效期证明，例如：高级工程师等）。如符合第三章“评标办法前附表”的“项目负责人（项目经理）”或“施工队伍综合素质”中要求，该人员可在具体的施工队伍中任职。
2.4本项目要求投标人满足以下财务要求: 能为本项目提供增值税专用/普通发票，开具发票的类型根据甲方订单的发票具体要求执行，要求提供相应税务证明及承诺函。
2.5本项目要求投标产品满足以下要求：所投产品（包括高压开关柜、高压环网柜、预装式变电站、干式/油浸变压器、直流操作柜和中压ATS切换柜）须提供由第三方具备CMA认证的检测机构对该设备系列（规格容量应不小于投标产品要求）出具的型式检验报告，且检验报告内容满足本项目技术规范要求，并提供质量检验中心针对本项目所投产品出具的试验合格证书。
2.6本项目不接受联合体投标。
2.7本项目设备部分接受代理商投标。代理商投标的，应当满足下列要求：本项目“高压开关柜”、“高压环网柜”、“预装式变电站”、“干式/油浸变压器”、“直流操作柜”和“中压ATS切换柜”均仅允许代理唯一制造商投标，且该制造商不得再自行投标或再委托其它投标人投标，请参照第七章要求分别提供“制造商授权函”。
2.8其他要求：
2.8.1与投标人有投标产品代工制造关系的制造商不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
2.8.2单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。
2.8.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或安全问题的；
（13）法律法规规定的其他情形；
（14）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（15）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（16）在最近三年内（自2022年02月07日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（17）在最近五年内（自2020年02月07日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（18）在最近五年内（自2020年02月07日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（19）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（20）为本招标项目提供过编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（21）与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（22）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（23）近两年（自2023年02月07日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
（24）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。
投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
3. ★资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。
4. 招标文件的获取
4.1招标文件获取时间:2025年01月10日09时00分至2025年01月15日17时30分（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 商务VIP会员及以上会员级别查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：chengjiao@zbytb.com
